下面是小编为大家整理的2023年最新不锈钢材料合同(合集)(全文完整),供大家参考。
现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
不锈钢材料合同篇一
乙方(施工单位):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守:
一、工程概况:
1、工程内容:不锈钢楼梯扶手,规格
2、 略;
3、工程造价:________元/米,施工面积约________米,约合人民币 万元(以实际竣工验收数量为准);
4、付款方式:合同签订生效后,甲方付____%的预付材料款,材料款到帐后开始施工,工程安装到_______%后,拨付安装工程总价款的 _______%,工程安装完毕验收合格后,余款一次性付清。
二、合同工期:
从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后,工期顺延。
三、甲方责任:
1、如期办理拨款结算;
2、指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、乙方责任:
1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为一年,一年内出现
质量问题,保修保换,人为造成损坏,由甲方承担;
2、工程完工后,负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;
3、指派专人为乙方工地代表,负责施工现场的管理与联系工作, 参加工程验收;
4、乙方不得无故顺延工期,每拖延一天罚款________元。工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。
五 、质 量 验 收 :
以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据,达到合格标准。
六、在加工、安装、付款事项中出现问题,甲、乙双方发生纠纷时, 双方协商解决,协商不成的,依法_____________________________ 法院起诉。
七 、合 同 一 式 两 份 ,甲、乙 双 方 各 执 壹 份。本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行失效。
八、备注
甲方(单位盖章):
乙方(单位盖章):
甲方代表签字:
乙方代表签字:
年 月 日
不锈钢材料合同篇二
甲方:
(以下简称甲方) 乙方:
(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规精神,甲、乙双方遵循平等、自愿、互利的原则,经友好协商一致同意签订本合同。
第一条:加工不锈钢栏杆
1、不锈钢栏杆扶手材料规格ф51×1.2。
2、不锈钢立柱规格为ф51×1.2。
3、不锈钢栏杆横管规格ф35×1.0。
4、不锈钢栏杆竖管规格ф25×1.0。
第二条:制作要求
1、要求横平竖直,抛光打磨。
2、要求高度为70cm。
3、要求长度为4m为单位,立柱3支。
4、按所提供的“不锈钢样品”及样图加工。
第三条:合同金额
1、单价为150元/米(含税收)。
2、合同数量约100米,总金额约15000元整,以实做实收为准。
第四条 验收及付款:
1、不锈钢栏杆全部运至甲方指定地点即为交货,交货后及时办理验收手续,经甲方验收合格后3日内付清乙方货款。
2、所加工的不锈钢栏杆、维修保质期为一年。
第五条 本合同未尽事宜由双方本着友好合作精神协商签订补充协议,本合同所列附件(即图纸)是本合同的组成部分,与本合同具有同等效力。
第六条 本合同自签订之日起生效,本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,应提交重庆市九龙坡区人民法院诉讼。
第七条 本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。
附:加工不锈钢栏杆《报价表》及制作样图一份。
甲方盖章:
乙方盖章:
甲方代表签字:
乙方代表签字:
公司地址:
地址:
年 月 日 年 月 日
不锈钢材料合同篇三
甲方(发包方):________________________
乙方(承包方):___________________________
第一条、工程概况
1、工地名称:___________________________________
2、工地位置:___________________________________
3、门窗面积:__________________________________
4、工程日期:______年______月 _______日
4、制作加工造价:
工程安装单价:_______ 元/㎡,预计__________平方米,总造价:_______ 元(结算按照实际平数计算)。
第二条、付款方式:
1、甲方以工程顶账房支付乙方的制作费用。
2、待工程验收合格后,乙方制作加工总费用的90%的金额,以工程顶账房作为支付乙方制作加工费用所用。
3、待工程验收合格后,甲方支付乙方5%的制作加工费用。剩余5%作为质量保证金,保质期满后无条件支付,保质期为1年。
第三条、门窗制作加工安装要求:
1、乙方按国家门窗制作安装规范进行施工。
2、甲方下发的制作加工图纸,乙方核对后再进行制作加工。
3、乙方有责任有义务对制作加工图纸提出合理的意见。
4、乙方有责任提供制作加工料单。
第四条、制作加工材料:甲方只负责提供主材料:方钢、不锈钢扣板、玻璃、地弹簧、门把手等;其余材料,如:焊条、切割片等一切辅料自行承担。
第五条、质量要求:
1、乙方按设计图纸施工。若图纸有所变更甲方会随时通知乙方,乙方要严格遵守国家有关门窗加工规范。如不遵守,损失全部由乙方负责。
2、在加工过程中,甲方提出变更原设计方案,乙方必须给予配合。
第六条、乙方职责
1、在规定的时间内完成工作量。
2、乙方应注意安全制作加工,遵守国家相关部门颁布的有关《安全施工条例》,如造成事故责任或因此发生的费用,均由乙方承担,与甲方无关。
第七条、如出现合同外事宜由甲乙双方协商解决。
第八条、本合同一式二份,经双方签字即日起,都具有法律效力。
甲方(盖章):____________ 乙方(盖章):_____________
电 话:_____________ 电 话:_______________
年 月 日
不锈钢材料合同篇四
甲方(建设单位):
乙方(施工方):
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守:
一、工程概况:
1、工程内容:不锈钢楼梯扶手,规格
2、 略;
3、工程造价:________元/米,施工面积约________米,约合人民币 万元(以实际竣工验收数量为准);
4、付款方式:合同签订生效后,甲方付____%的预付材料款,材料款到帐后开始施工,工程安装到_______%后,拨付安装工程总价款的 _______%,工程安装完毕验收合格后,余款一次性付清。
二、合同工期:
从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后,工期顺延。
三、甲方责任:
1、如期办理拨款结算;
2、指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、乙方责任:
1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为一年,一年内出现
质量问题,保修保换,人为造成损坏,由甲方承担;
2、工程完工后,负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;
3、指派专人为乙方工地代表,负责施工现场的管理与联系工作, 参加工程验收;
4、乙方不得无故顺延工期,每拖延一天罚款________元。工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。
五 、质 量 验 收 :
以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据,达到合格标准。
六、在加工、安装、付款事项中出现问题,甲、乙双方发生纠纷时, 双方协商解决,协商不成的,依法_____________________________ 法院起诉。
七 、合 同 一 式 两 份 ,甲、乙 双 方 各 执 壹 份。本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行失效。
八、备注
甲方(单位盖章):
乙方(单位盖章):
甲方代表签字:
乙方代表签字:
不锈钢材料合同篇五
甲方:
乙方:
依据中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守:
一、工程概况:
1、工程内容:不锈钢楼梯扶手,规格
2、 略;
3、工程造价:________元/米,施工面积约________米,约合人民币 万元;
4、付款方式:合同签订生效后,甲方付____%的预付材料款,材料款到帐后开始施工,工程安装到_______%后,拨付安装工程总价款的 _______%,工程安装完毕验收合格后,余款一次性付清。
二、合同工期:
从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。
如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后,工期顺延。
三、甲方责任:
1、如期办理拨款结算;
2、指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、乙方责任:
1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为一年,一年内出现质量问题,保修保换,人为造成损坏,由甲方承担;
2、工程完工后,负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;
3、指派专人为乙方工地代表,负责施工现场的管理与联系工作, 参加工程验收;
4、乙方不得无故顺延工期,每拖延一天罚款________元。工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。
五 、质 量 验 收 :
以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据,达到合格标准。
六、在加工、安装、付款事项中出现问题,甲、乙双方发生纠纷时, 双方协商解决,协商不成的,依法_________ 法院起诉。
七 、合 同 一 式 两 份 ,甲、乙 双 方 各 执 壹 份。
本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行失效。
八、备注
甲方:
乙方:
甲方代表签字:
乙方代表签字:
年月日