欢迎来到专业的畅运范文网平台! 心得体会 工作总结 工作计划 述职报告 疫情防控 共同富裕 事迹材料 工作汇报
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

2023年工程合同管理(十五篇)

时间:2023-06-11 19:45:09 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2023年工程合同管理(十五篇),供大家参考。

2023年工程合同管理(十五篇)

随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。

工程合同管理篇一

分包方:________________________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和_______市人民政府_______号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

第一条工程项目

1、工程名称:____________________

2、工程地点:____________________

3、工程编号:____________________

4、施工许可证号:________________

5、营业执照号:__________________

6、分包工程范围及工程量

7、分包工程期限________年______月______日开工,________年______月______日竣工。

8、分包工程人工费用________元。

9、乙方投入工种及人数________人。

第二条工程结算

按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人________计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的________%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。

第三条工程质量

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

第四条安全生产

1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

2、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。

3、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。

第五条生活管理

1、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤由甲方按定量提供。

2、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。

第六条分包工程人工费单价

1、单位工程分包,每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干,每平方米________元。

2、内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。

3、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。

4、清工每工日为________元。

5、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。

6、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包为)________元。

7、冬季施工期间(________月________日到________月底)降低工效________%的工日。其工日单价为________元。

8、分包工程费用明细表(________项均可,并经双方协商一致之后以附件的形似附于本合同之后)

第七条材料供应管理

乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。

第八条施工机具

1、大型工具由甲方负责,保证使用需要。

2、手工操作工具,由乙方负责。

3、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。

4、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械应配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

第九条现场管理

1、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

3、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。

第十条违约责任

1、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。

2、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费________%的逾期违约金。

4、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金。

第十一条附则

1、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可按以下第()项解决:

(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁;

(2)向人民法院起诉。

2、本合同一式_______份,甲乙双方各执正本_______份。其余副本,报送_______备案。

3、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。

4、双方商定的其他条款:

①______________________________

②______________________________

第十二条合同有效期

本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。

总包方(盖章):_______________

分包方(盖章):_______________

________年________月________日

________年________月________日

工程合同管理篇二

合同编号:

发包方:________________

承包方:________________

签约时间:

签约地点:

为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

一、工程名称:____________

二、建筑面积(工程形式):____________

三、施工地点:________________

四、工期:

1、开工:____年__月__日;

2、竣工:____年__月__日;

3、合同工期总共历时____天。

五、承包形式:________

六、工程质量标准:________

七、工程价款:共计人民币 元。

八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;
工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;
质保金___元,质保期满后支付。

九、质保期:____年。

十、双方的责任义务

1、发包方的责任义务

①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

2、承包方的责任义务

①按发包方要求及图纸要求进行施工;

②如期完成施工任务;

③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

④负责发包方提供料物及设备的保护;

⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;

⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

十一、其他

1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。

2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。

3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。

发包方:

承包方:

委托代理人:

委托代理人:

年 月 日

年 月 日

工程合同管理篇三

发包方:
(以下简称甲方)

承包方:
(以下简称乙方)

经甲、乙双方达成协议,乙方承接甲方的会议音响及安装工程,为明确双方责任,特订立此协议。

一、工程概况

1、工程地点:

2、承包范围:

3、工程名称:

4、工期:本工程自_________年____月____日签订后于_________年____月____日完工。

5、工程质量达优。

6、音响设备总造价(人民币)大写元整,小写元整。

7、包括安装调式及线材运输税收。

二、付款方式

1、协议经甲、乙双方签字盖章后生效,甲方应支付乙方工程款造价总金额的30%,即人民币大写 元整作为工程定金,小写 元整。

2、余款工程造价为70%,即人民币大写元整,小写

三、工程期限

1、按甲、乙双方协商的时间安装调式,乙方不得拖延时间。

2、甲方要提供乙方完整的施工场地,必要时提供夜间施工的方便。

3、乙方的施工人员必须要遵守甲方的施工现场的安全等管理。

四、售后服务和保修期限

1、本协议设备保修期为壹年,保修设备具体见清单。

2、消耗品不保修。

3、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

法定代表人:

法定代表人:

_________年____月____日

工程合同管理篇四

承租方:
(简称甲方) 出租方:(简称乙方)甲方为满足工程施工需要,决定向乙方租赁下列表中的施工机械。

根据《中华人民共和国经济合同法》的规定,经甲、乙双方友好协商,由乙方出租3台桩机给甲方,在 工程工地使用,现就租赁期内的有关事宜达成一致,并订立如下条款,双方共同遵守:

第一条承租机械名称

第二条 租赁期限:乙方从 年 月日起将静力压桩机租给甲方使用,至桩基工程全部结束为止。

第三条 租赁用途:xxxxxxxxxxxxxxxx工程桩基施工

第四条 工期要求:
在保证安全和质量的前提下,于 年 月 日完成。

第五条 机械租赁形式与结算方法:按南区污水处理厂二期工程工程量承包:以承包单价 结算。

二、 上述承包价格中已包括如下费用:

1 、机械的安装、调试、拆卸费及进退场运输费。

2 、机械场外运输过程中可能发生的所有赔偿费用。

3 、机械租用期内机械的燃润费及维修与保养费用。

4、机上的人工工资。

第六条 双方责任

甲方责任

1、甲方应在机械进场前12小时内以书面(或口头)通知乙方详细的进场时间、地点及其它具体细节。

2、负责为乙方的操作、维修人员提供必要的食宿(饭费自理)条件的工具房和必需的劳保用品。

3、负责现场安全管理和机械操作人员的安全教育和任务交底工作,杜绝违章指挥、违章作业。

4、向乙方提供施工部位的详细施工图纸,并有义务进行施工技术指导。

乙方责任

1、乙方应在接到甲方进场通知后的24小时内将所租机械进入甲方指定地点作业。

2、 乙方在驾机施工过程中造成甲方的已完成品破坏、财产损失、人员伤害(包括对第三者的伤害)及违章作业所发生的所有费用,均由乙方承担全部责任。

3、按照甲方的要求如期完成所需机械的进场、安装、调试、保养等各项工作。

4、根据甲方要求提供足够的合格的操作人员,并且要求持证上岗。乙方人员的薪酬、奖金由乙方自行支付。

5、乙方驻甲方施工现场的工作人员应遵守现场的各项规章制度,

听从甲方的指挥和安排,对于严重失职和违章操作,甲方有权要求换人,乙方应立即派合格的工作人员到现场工作。

6、乙方必须配合甲方搞好现场文明施工工作,必须遵守甲方的有关规定。

7、保证机械正常运转,保证甲方的施工生产进度。

8、乙方应为机械做好财产保险。

9、非甲方原因伤亡事故,责任由乙方自行承担。

第七条 违约责任

1、甲、乙双方任何一方违反本合同规定的,均应承担因违约引起的一切责任和损失。

2、甲、乙双方任何一方违反本合同规定的,应自行承担费用并及时采取相应措施进行补救,直至另一方满意。

第八条 不可抗力

1、由于受不可抗力的影响导致任何一方不能履行合同时,履行合同的期限应予以延长,延长时间应相当于事故影响的时间。不可抗力事故系指合同双方有缔结合同时不能预见的,并且对及发生及后果是无法避免和无法克服的事故,如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用书面形式通知对方,并于事故发生后7天内将有关当局出具的证明文件呈送给对方审查确认。同时,受阻方应尽可能继续履行合同义务,以及寻求采取合理的方案履行不可抗力影响的其它事项。

第九条 争端的解决

1、如果甲乙双方发生争执,应首先采取友好协商的方法解决。如从协商开始在二十八天内(28天)达不成协议时,应提交仲裁。

2、提交正式仲裁争端,均应在当地的仲裁委员会,根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

3、仲裁裁决应为最终裁决,并对双方具有约束力。

4、除另有裁决外,仲裁费应由败诉方负担。

5、在仲裁期间,除正在进行仲裁部分外,合同其它部分继续执行。

第十条不可抗力事故终止合同

若不可抗力事故影响持续30天以上,且双方在合理的时间内未达成进一步履行合同的协议,双方均可书面通知对方终止合同。

第十一条 其它事宜

1、 本合同应按中华人民共和国的法律解释。

2、 任何对合同的变更和补充均应以书面形式为准,并且必须得

到另一方的同意才构成对合同的修改和补充。

3、 乙方应配合支持甲方或以甲方名义的第三方工作者。

4、 本合同即双方签字盖章后,即开始生效。

5、 本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方:乙方:

甲方代表:
乙方代表:

日期:
日期:

工程合同管理篇五

发包人(全称):_______(以下简称甲方)

承包人(全称):______(以下简称乙方)

本补充协议书和珠海正业包装有限公司厂房施工合同同时使用,具有同等法律效应。

1.1工程名称:珠海正业包装有限公司厂房工程增加工程

1.2工程地点:珠海市斗门区富山工业园

1.3工程内容:厂区室外给排水和消防工程。

具体内容见附件1

2.1承包范围:业主提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。

2.2承包方式:包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

工期4.1工程质量标准:质量达到现有国家规范规定的合格标准。

4.2验收:执行厂房施工合同相关条款。

5.1要求达到珠海市规定安全文明合格工地标准,不得发生重大安全事故。

5.2安全检查按《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)执行。

6.1 本合同价款采用固定价格合同方式确定。

6.2 采用固定总价方式确定。工程价款(大写):柒拾捌万伍仟玖佰壹拾玖元(人民币),¥:785919.00元。

6.3 承包方合同价中已包括了业主提供的全套施工图、变更的全部工作内容,若存在错项和漏项问题,一切责任由承包方承担

6.4 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:执行厂房施工合同相关条款。

7.1 承包人采购材料设备的约定:主材品牌、质量标准以国家验收标准的要求为准,采购的材料都必须有产品合格证,需检测的材料按规定送市工程质量检测中心检测(检测费由承包方负责),质量符合工程设计和规范要求,方可用于工程。当发包方认为承包方提供的材料、设备需要复检的,应允许复检,经复检符合质量要求的,其复检费用由发包方承担,否则,由承包方承担。

7.2大宗材料必须由甲方、监理、乙方共同确定样板后按样板进行采购和验收。

双方约定,在履行过程中发生的争议时:执行厂房施工合同相关条款。

承包人投保内容:为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用

双方约定份数:陆份,双方各执叁份

甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________

甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________

地址:_______________________地址:___________________________

电话:_______________________电话:___________________________

传真:_______________________传真:___________________________

日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日

工程合同管理篇六

发包人:
(以下简称甲方) 承包人:
(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:
工程地点:
图纸设计事项:

二、工程承包范围

三、合同工期

开工日期:
总工期:
若甲方未按合同付款或其他非乙方原因造成的施工延误,则工期顺延。

四、质量标准

工程质量标准:《钢结构工程施工及验收规范》gb50205-20xx。

工程质量应达到质量等级:

五、合同价款确定方法

六、工程价款及组成

工程总价款(人民币):

七、付款方式

甲方向乙方支付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:

八、双方的权益和义务

甲方派驻监理工程师或工地负责人: 乙方派驻的项目经理及技术负责人: 甲方工作:

1、在乙方进场施工前,做好现场的“三通一平”工作,施工所需的水、电接至施工现场并免费提供。

2、协调办理工程施工手续,并承担各种规费;

3、按照合同约定向乙方支付工程款;

4、向乙方提供一定的施工临时用房,约2;

5、协调处理乙方施工过程中与土建施工方、当地群众的关系。

乙方的工作:

1、按照国家规范和设计施工图进行施工;

2、在施工过程中服从甲方的统一安排和管理,做到文明施工;

3、对施工过程中由自身原因引起的一切施工质量事故、工伤事故负责。

4、提供工程竣工验收资料。

九、违约事项

合同生效后,如果一方单方面违约,则按合同总价的5%向另一方支付违约金;已经给另一方造成了损失,则按双倍损失价支付违约金。工程纠纷协商未果,可请工程所在地的仲裁部门调解,或向 人民法院提起诉讼。

十、工程技术要求和参数

1.工程规模:

2.结构形式:

3.材料要求:

4.其他要求:

十一、本合同一式 份,甲乙双方各执 份,双方签字盖章后生效,其他未尽事宜双方另行商定。

十二、补充条款

甲方(公章):
乙方(公章):

代表(签字):
代表(签字):

电话:
电话:

签约时间:

工程合同管理篇七

甲方:

乙方:

经甲乙双方共同协商,关于巨格段26公里基层、面层两层料运输有关事项达成如下:

一、甲方将26公里基层、面层两层料的运输项目承包给乙方,具体事宜如下:

1、施工位置及范围:

(1)位置:扎旗巨日河至民主,桩号:k0+000k26+000共计26km

(2)装料位置桩号:k6+800

(3)运料位置:26km路线上

2、承包方式:

(1)单价包死0.6元/

(2)计算:承包金额=0.6元吨数平均距离 其中:0.6元为单价吨数运输车走地称,机器打印数据的净重 平均距离运输车起点至卸料起点距离+车辆卸料起点至卸料终点/2

(3)支付方式:每五天支付一次完成的工程运输款。

(4)乙方进场调迁、吃住及安全全部自付。

3、进场时间:

二、甲乙双方承诺

1、甲方承诺:

(1)负责在甲方工作段k0+000k26+000施工范围的交警、路政的协调关系。

(2)每五天及时支付乙方完成的运输承包费。

(3)积极协调配合乙方施工。

2、乙方承诺:

(1)先进场翻斗车15台,运行过程保证完好12台,确保摊铺机、拌和机不能因为没有运输车而停机。

(2)不管任何理由,不完成甲方的26km黑白两料的运输任务绝不退场。如若退场愿意承担因乙方退场而给甲方带来的一切经济损失,并承担相关法律责任。

(3)车辆在装料运行时,发生故障及时在有效时间内修好,如因车辆不能行走,造成摊铺料损失,应按价赔偿。

(4)车辆工作时间跟随现场拌和机、摊铺机运行时间同步,不会影响甲方施工进度,否则自愿承担甲方损失。

(5)对不影响甲方进度,同时也保证车辆及驾驶员安全,每台车配备两名司机作业。

(6)听从现场管理人员指挥,如未按要求造成洒料或其它事情造成损失,乙方自负。

(7)不打架斗殴,遵纪守法,有事找甲方负责人协商解决。

(8)乙方进入甲方现场,整个车队管理自负,包括后勤、用油、安全等方面。

三、甲乙双方若一方不遵守合同,给对方造成经济损失,应由造成方赔偿对方全部经济损失。

四、补充内容

五、未尽事宜,双方协商解决,或依法向人民法院起诉。

六、合同解除条件为甲方路面摊铺项目结束时终止。

七、合同一式两份,双方各执一份,经甲乙双方签字生效,并具有法律效益。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同管理篇八

甲方:

乙方:

由于甲方对其发包的鑫瑞〃学府花园工程项目资金投入不足,乙方不能按既定的施工组织设计组织施工,双方签订的施工合同无法得到有效的履行。现应甲方的要求,解除双方20xx年8月6日签订的《建设工程施工合同》(gf-1999- )。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,订立本协议书。

一、工程概况

建设单位:

建设地点:

工程名称:

工程内容:

工程项目一览表

工程造价:
万元。

二、乙方在本协议签署前已完成的施工项目,按以下方式向甲方结算:

1.静压预应力混凝土管桩,以现场实际施工量,套用现行的定额计算工作量,价款 万元。

2.设计变更的钢筋混凝土冲钻孔桩,以20xx年 月 日签证5#,价款 万元。

3.场地平整、1#、2#楼土方开挖、基槽清底/排水、垫层模板、管理费等,按实际发生的费用计取,共计价款 万元。

4.其他签证(1#—4#楼)共计价款 万元。

5.已购买进场的钢筋,按乙方的购买价款 万元;钢筋吊卸费 万元;已完成的钢筋制作加工费 万元;钢筋检测费万元及管理费 万元,共计价款 万元。以上共计价款 万元。

三、乙方已办理的工程意外险 万元及用水保证金 万元移交甲方,两款项共计 万元由甲方返还给乙方。

四、乙方已完成的部分临时设施、机械设备、办公用品等器材转交甲方续用,其费用由甲方支付给乙方:

1.铁皮围墙:
m× 万元/m= 万元;

2.砖砌围墙:
m× 万元/m= 万元;

3.配电室1间(含电缆 万元/1条;配电箱 万元/1个 ) 万元;

4.活动卫生间(含2座化粪池、排污管道):4间× 万元/间= 万元;

5.塔吊桩基:2座× 万元/座 = 万元;

6.办公活动房1座 万元;

7.砼搅拌机:2台× 万元/台 = 万元;

8.钢筋制作加工用的机械设备5台共计 万元;

9.办公/住宿、电器/电缆/电箱、铁跳板、升降机、安全网等器材用品清点数量,价格面议,金额一并计算,共计价款 万元。

10.乙方租用的民房未到期,租金已交,转交给甲方续用,乙方已支付的 万元租金由甲方返还给乙方。

11、乙方为施工管理人员配备的生活设施(空调、家用电器、厨房设备、家具等)投入费用共计 万元由甲方承担,设施归甲方所有。以上共计价款 万元。

五、协议签订后,甲方一次性退还乙方交纳的 万元合同履约金。

六、根据合同专用条款第35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

(4)合同中止:由于发包人原因或政府政策调整致使合同履行中止在3个月以内的,发包人应承担承包人已进场机械设备、施工材料的租金及工程看护所必须的一切费用,并完全承担由于停工所致材料上涨的全部价差;甲方一次性补偿乙方人民币 万元。

七、a合同解除后,施工单位应先行无条件退场,同时移交符合档案要求的全部资料三套,已完成的工程量由双方在场外进行结算,工程款参照合同的约定支付。

b合同解除后,承包人应于接到生效的通知后15日内退出工程现场,否则,应承担拖延费10000元/日,拖延费在决算中扣除。

c合同解除并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。

八、乙方已与相关班组签订的施工合同(含正在履行或即将履行的合同)由乙方与其协商解除,甲方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果。

九、上述二~五条款共计 万元, 扣除甲方陆续付给乙方共计 165万元,尚有 万元款额返还给乙方(即:
万元-165万元= 万元)。人民币¥: 万元(大写:
元)(附详细清单),甲方一次性以现金的形式转入乙方的账户(开户银行:
帐号:
), 乙方出具相应等额的正式发票。双方进行工程交接(含内业技术资料)并确认签章,原签定的施工合同终止,乙方对移交的"甲方的工程、临时设施、机械用电设备、办公用品、塔吊基础等的质量、安全应负相关责任。

十、以上事项办理完毕,甲方一次性以现金的形式转入乙方的账户(开户银行:
帐号:
),乙方出具相应等额的正式发票。

十一、违约

此协议一式二份,甲、乙双方各持一份。

法定代表人:
法定代表人:

电 话: 电 话:

传 真: 传 真:

开户银行: 开户银行:

帐 号: 帐 号:

邮政编号: 邮政编号:

工程合同管理篇九

发包方(甲方):

承包方(乙方):

依照国家《合同法》、《建筑法》及其他相关法律、法规,遵循公平、自愿、诚信互惠的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:志丹人事劳动局办公楼

工程地点:志丹城内

工程规模:框架结构 层( ),建筑面积约5227平米。

二、承包范围

1、志丹县劳动人事局办公楼全部土建工程(至建筑物外墙皮)。注明:地下室层高3.6m,一、五层层高3.9m,二、三、四层层高3.3m。

2、除弱电、自喷系统、消防系统及电梯设备安装以外的安装工程,给排水安装工程不包卫生洁具。

3、图纸以内的工程:内外墙毛墙毛地(卫生间的墙地砖全做),外墙全部涂料。

4、图纸以外工程以实结算。

三、承包方式

根据乙方承包范围所含工程量,采用每平方米造价 承包方式承包,所有材料价格结算时,以市场实际价格调整。

四、工期

从20xx年7月10日至20xx年8月30日。

主体工程必须于20xx年完成。

工期延误的认定和处理

1、因甲方原因造成的延误,工期顺延,造成的损失由甲方承担。

(1)不具备开工条件,而要求乙方进场;

(2)未按约定时间提供图纸并组织图纸交底;

(3)未按时支付工程进度款。

2、因乙方原因造成的工期延误,工期不予顺延,延误10日不实施处罚,超过10日每超一天罚5000元,每提前一天按工程量总造价的4%奖励给乙方。

3、甲乙双方均无过失和不可抗力造成工程的工期延误,工期顺延,甲乙双方互不承担经济损失。

⑴不可抗力:自然灾害、战争、政府行为;

(2)连续发生停水、停电、下雨,按实际天数顺延,一周内累计停水、停电、下雨,时间按每天8小时的工作时分解天数予以顺延。

五、合同保证约定

1、为保证本合同顺利实施,双方约定乙方应向甲方交付合同保证金30万元,合同签订10日内甲方退回给乙方30万元保证金。

2、因设计变更造成的工程量增加,以甲、乙双方及监理审定的工程量签证为依据进行结算。

七、工程款支付

1、开工付工程总造价的30%,作为工程的启动资金。

2、工程款按当月实际完成工程量的80%预付。

3、工程竣工验收合格后,15天内付至工程总造价的100%

八、工程质量标准与验收

(一)、本工程质量标准必须达到国家规定的合格工程验收标准

(二)、验收要求

十、保修义务约定

保修义务与约定按国家规定与要求执行。保修金随房屋验收合格后一并交于物业管理,一年后退还乙方。

十一、争议的解决

本合同在执行过程中发生争议,双方应积极协商解决。协商无效时,双方均有权向延安仲裁委员会申请仲裁,发生的费用由责任方承担。

十二、合同的解决

本合同工程保修期满,款项结清后自行终止。

十三、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。未尽事宜双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

十四、补充条款:

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同管理篇十

甲方:(发包方)______________________________________________________

乙方:(承包方)______________________________________________________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 工程概况

(一) 工程名称:__________________________________________________

(二) 工程地点:__________________________________________________

(三) 工程范围:_______________________________________________ 本合同土石方工程量约为________________立方米。

(四) 工程总造价:经双方确定本合同综合单价为____________________全部工程造价暂定为人民币__________万元,大写_________________________。

第二条 工程期限

根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止,若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。

第三条 工程质量

乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。

第四条 工程价款结算

(一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:

本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。

(二) 工程价款结算与拨付办法:

经双方确定现金支付,每日支付一次。

第五条 双方责任

(一) 甲方责任

1、 因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施,不及时或与实不符,除工期得以顺延外,还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;
由此造成的第三方损失应由甲方负责。

2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。

3、 由于甲方原因造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。

4、 工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。

5、 工程竣工后,甲方应组织专门人员在______日内进行验收。

6、 不按合同规定预付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。

(二) 乙方责任

1、 乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案,并经甲方同意后施工。

2、 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

3、 乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由责任方负担。

4、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。工期每提前一天,甲方奖给乙方______元,同奖同罚。

5、 乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

第六条 合同纠纷

因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会)。

1、提交_______________仲裁委员会( )

2、依法向人民法院起诉( )

第七条 附则

(一) 本合同自双方盖章签字后生效,合同履行完毕后自行无效。

(二) 本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。

(三) 本合同正本甲、乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

发包方:(章)

承包方:(章)

地址:

地址:

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电话:

电话:

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

邮政编码:

邮政编码:

签约时间:
年 月 日

签约时间:
年 月 日

工程合同管理篇十一

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

为了确保 ,需 ,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程组织施工事项协商一致,特订立本协议。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程施工范围及技术要求:详见施工图纸及工程量清单。

四、工程造价:本工程预算价为万元

元整)(详见工程预算书)。

五、承包方式:包工包料。

六、结算方式:本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为 ,工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算,信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。

七、付款方式:

工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%, 余款10%作为保修金,待保修期满后一个月内付清。

八、工程工期

工期总日历天数为 天,自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延误,由乙方书面申请经甲方确认后,工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工,超过5天后,每延期一天扣工程款300元。

九、施工要求

1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工,按时保质保量完成,工程质量标准须达到合格以上。

2、乙方应自觉提高安全生产意识,做好现场安全防护措施,确保施工安全,施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。

十、其它事项

1、乙方必须具备相应的施工资质,经甲方认定后方可签订施工协议。

2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。

3、本工程完成后,由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。

4、验收时,若乙方未按图纸施工,乙方须在15日内整改到位,否则甲方不予支付工程款。

5、本工程质量保修期为个月,质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算,保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知3日内,乙方未进场修复,视为自动放弃保修金,由甲方委托它方维修。

十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份),乙方执壹份,自双方签字盖章之日起生效。

附件:施工图纸及工程预算书

甲 方(盖章):
乙 方(盖章):

法定代表人(签字):
法定代表人(签字):

签订日期:
年 月 日

工程合同管理篇十二

委托方甲方:

承包方乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。

工程名称:

工程地点:

工程内容:

详见附件一(工程价格汇总表)

1:乙方须按附件表一要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意不得擅自更改方案。

2:乙方所提供的设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方更换产品,由此带来的一切损失由乙方自行承担。

3:在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,步线规范,便于使用及维护、符合国家有关技术标准。

4:由甲方提供安装场地及电源。

合同签定后____日内进场施工,整个工期为____天。(____年____月____日开工,____年____月____日以前乙方按照设计要求完成设备安装调试)

1:乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算,跟换的产品必须是新的,且质保期从当时算起。

2:乙方对其销售的产品提供三年质保(摄像头,监控主机),对工程所涉及的线路及附加设备保修期限为自交工之日起2个月。(硬件保修三年,人为损坏无质保)对保修范围内的硬件,乙方不收取任何费用。施工完毕,如需移位、改动或添加将另核算费用。甲方在保修期间同其他公司、人员进行维修或人为损坏及电压不稳、雷电、水、潮、尘、等外界因素设备将不予保修,上门收取上门费。

3:如施工期间所需监控硬件(设备、线、电脑等)中有由甲方提供的设备,所有设备将不予保修。施工安装完毕后,乙方只负责对其设备保修,如出现偷盗、抢劫、打架斗殴等违法现象、事件、犯罪行为的本单位只能有限性协助公安部门备案,甲方出现的一切各个方面损失乙方不予承担任何责任、风险及各方面的赔偿。

4:凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障保修通知后,须在4小时内响应,24小时内解决故障,若在24小时内部能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的产品保证监控区域的正常使用。

5:乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员。要求达到能正确使用与维护本合同内的设备,设施。

项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,若5天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。项目施工安装、调试完毕后,并签注验收结论,并支付合同总金额的¥:________大写( )(此部分资金不计算利息),逾期不付按0.1%滞纳金

1:乙方必须严格按照合同要求按时完成供货及安装调试完毕交付甲方使用。如有违约,每违约一天。按合同总额的1%向甲方支付违约金,若违约超过10天,甲方有权解除合同,所照成的损失,由乙方负责。

2:在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的1%向乙方支付违约金。

八、本合同按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

九、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决。若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

十、本合同一式两份,由甲乙双方各持一份。

十一、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

十二、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。货款两清后。合同效力终止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同管理篇十三

甲方:

乙方:

兹(以下简称甲方)委托____市__公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下:

一.工程依据和技术指标

1、发电机组型号:冷却方式:台数:

2、技术指标

根据(《国家城____区域环境噪声标准》gb3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:65db(a)。

评价点位置:

所属区域:

噪声标准:白天65db(a)晚上65db(a)

注:

1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。

2.根据gb3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面

1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。

二、噪音治理要求:

1、噪音治理措施应当经济、有效、可靠,外表整齐美观。

2、噪音治理措施,不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量,以保证发电机正常运行。

三、噪音治理措施

采用机房全封闭,隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。

四、承接方式

乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务,承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

五、完成期限

在合同签定,乙方收到第一期款五天内运料进场施工,整个噪音控制工程在天内完成交付验收使用。

六、施工条件及协作事项

七、工程费用及支付办法

总工程费用为:付款方式:合同签定时交付定金;主材料进场后付;工程完工后天内付清余款。

八、其它

1.若甲方无故不按时按额交付工程款,则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。

2.在合同履行、工程施工过程中,如有异议,双方应本着保证工程质量,保证使用要求及施工过度的原则,协商解决。

3.本合同一式两份,甲乙方双方各执一份。一经签订,起法律效力。未尽事宜,双方友好协商解决,如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

________年____月____日

________年____月____日

工程合同管理篇十四

委任单位:

施工单位:

就 装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:

一、 工程名称:

二、 工程地点:

三、 工程项目内容:

四、 工程期限:本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。

五、 工程造价为人民币:

六、 付款方式:

1、 合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额 预付款。

2、 开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额 预付款,余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程量结算)

七、 材料设备:

本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。

八、工程施工:

1、 乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。

2、 乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

3、 施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。

4、 乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。

5、 如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。

九、工程质量:

1、 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

2、 由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。

3、 由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。

4、 装饰工程质量保修一年。

十、工程验收:

由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由

甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

十一、违约责任:

任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿

给守约方。

十二、备注:

本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合

同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。

十三、本合

同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。

甲方单位(盖章):
乙方单位(盖章):xx装饰工程公司

代表人:
代表人:

日期:
日期:

工程合同管理篇十五

甲方(发包方):

乙方(承包方):

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议:

一、工程内容

二、工程地点

三、工程期限

1、本合同总工期为年月日开工,至年月日结束。

2、如遇下列情况,工期作相应顺延。

(1)施工现场不符合安全施工;

(2)设计范围内重大设计变更;

(3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;

(4)甲方不能按合同规定支付工程款。

乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告

甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答复,乙方可视为要求已被确认。

四、工程价款

工程总价:人民币元整(¥元)。

五、付款方式

1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款,即人民币元整(¥元);

2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项,即人民币

元整(¥元);

3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币元整(¥元)。

六、工程验收

1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。

甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。

乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。

2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。

若未经乙方同意启用,将视为通过验收。

3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。

4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。

七、验收标准

本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标准的,则按照行业标准进行验收。

八、双方权利和义务

1、甲方权利和义务

指派人员为工地代表,负责协调甲方的相关事宜。

在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。

(1)负责本工程的监督,积极协调施工配合关系。

(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。

(3)提供有利施工的现场条件。

(4)审核工程计划进度表。

(5)负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必要的签证。

(6)负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。

(7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。

2、乙方权利和义务

(1)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。

(3)编制施工组织方案,施工总进度计划,材料进场计划,开竣工通知书等,及时送甲方。

(4)提供竣工验收技术资料,并准备竣工技术图纸,办理工程竣工结算,参加竣工验收。

竣工资料应满足甲方要求。

(5)组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术及施工负责人、主要管理人员,技术人员不得随意变动。

九、服务条款

无。

十、违约责任

1、由于甲方原因,使工程延期完成,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。

违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。

2、由于乙方原因,使工程延期完成,则视乙方违约,乙方向甲方支付违约金。

违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。

3、由于甲方未按合同约定向乙方付款,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。

违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。

4、执行过程中,任何一方无故单方面终止合同,则视为违约,违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。

十一、合同的变更及解除

1、合同签订生效后,除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故),甲乙双方不得无故变更或解除。

2、在履行合同过程中,因遇不可抗力事故,甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。

若确需变更或解除合同时,要求变更一方应及时通知对方,对方在接到通知3天内给予答复,逾期未答复视为同意。

3、如果甲方未按合同付款,且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的,乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的,乙方有权解除本合同,并且有权请求甲方给予相应的赔偿。

4、如果乙方未能如期完成工程,且延期的期限达到60日的,甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到120日的,甲方有权解除本合同,并且有权请求乙方给予相应的赔偿。

5、变更或解除合同,所造成的损失由双方协商解决。

十二、争议解决方式

凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。

十三、其他条款

在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商确定。

合同签定地:

十四、合同文本和效力

本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字盖章后生效。

附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。

甲方:

地址:

邮编:

联系电话:

开户银行:

帐号:

推荐访问: